На него ссылаются

• В списке элементов: 62
• Тематика спора: Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства; Споры по договору подряда; Исполнение обязательств; Исковая давностьПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в размере 212 423 872 руб. 38 копПозиция суда: Требование истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по подписанию итогового акта, не подлежит удовлетворению в виду следующего
  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2020 N А40-80600/2020   
• Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 10.031.264руб. 10 коп. неустойкиПозиция суда: Приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием для отмены судебного акта
  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2020 N А40-37832/2020   
• Тематика спора: Споры по договору подряда; Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в размере 16 935 руб. 01 коп., штрафа в размере 41 643 руб. 46 копПозиция суда: У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены обжалуемого судебного акта по доводам, изложенным в апелляционной жалобе, из материалов дела следует, что суд первой инстанции принял обоснованное и правомерное решениеОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2020 N А40-82100/2020   
• О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство", утвержденную приказом Федерального казначейства от 3 июня 2020 г. N 182
  Приказ Казначейства России от 14.09.2020 N 264   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуг по охране от пожаров организаций и (или) населенных пунктов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты такого типового контракта
  Приказ МЧС России от 05.07.2020 N 507   
• О внесении изменений в типовой контракт на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 августа 2015 г. N 562н
  Приказ Минтруда России от 19.06.2020 N 359н   
• Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" (с изменениями на 14 сентября 2020 года)
  Приказ Казначейства России от 03.06.2020 N 182   
• О внесении изменений в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
  Письмо Минтранса России от 01.06.2020 N Д2/12482-ИС   
• О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий
  Письмо Казначейства России от 29.05.2020 N 07-04-05/21-10615   
• Об утверждении Порядка взыскания неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом на поставку продуктов питания или оказание услуг социального питания
  Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27.05.2020 N 131-р   
• О рассмотрении обращения
  Письмо Минфина России от 22.04.2020 N 24-03-07/32309   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного, информационных карт данных типовых контрактов
  Приказ Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152   
• Об утверждении типового контракта на поставку продуктов питания
  Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 N 140   
• Тематика спора: Споры по договору подряда; Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании пени в размере 3596038,43 рублей за нарушение сроков выполнения работ по государственному контрактуПозиция суда: Принимая во внимание, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении требования ГКУ РК в части взыскании с ООО неустойки, решение подлежит отмене в части отказа в удовлетворении требования о взыскании с ООО неустойкиОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
  Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2020 N А83-11846/2018   
• Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
  Казначейство России 10.03.2020   
• Методические рекомендации по порядку заключения, исполнения и сдачи результатов государственных контрактов на выполнение работ по мобилизационной подготовке
  Минпромторг России 31.01.2020   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд
  Приказ Минпромторга России от 27.12.2019 N 5090   
• О наделении полномочиями администраторов доходов областного бюджета (с изменениями на 15 июня 2020 года)
  Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 23.12.2019 N 160   
• О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 N 944 "Об осуществлении территориальными органами Министерства культуры Российской Федерации бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета"
  Приказ Минкультуры России от 29.11.2019 N 1869   
• О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 N 943 "Об осуществлении бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета подведомственными Министерству культуры Российской Федерации федеральными государственными казенными учреждениями"
  Приказ Минкультуры России от 29.11.2019 N 1868   
• О применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части установления в контракте размеров неустоек (штрафов, пеней)
  Письмо Минфина России от 28.11.2019 N 24-03-07/92676   
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12 ноября 2012 г. N 142 "Об осуществлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета"
  Приказ Роспатента от 15.11.2019 N 188   
• Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами в 1 полугодии 2019 года
  Казначейство России 01.11.2019   
• О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий
  Письмо Казначейства России от 30.10.2019 N 07-04-05/21-23295   
• О внесении изменений в Перечень источников доходов федерального бюджета, администрирование которых осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, утвержденный приказом федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12 ноября 2012 г. N 142 "Об осуществлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета"
  Приказ Роспатента от 23.08.2019 N 133   
• Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов федерального бюджета, администрирование которых осуществляет Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и подведомственные ему администраторы доходов федерального бюджета (утратил силу на основании приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 30.04.2020 N 69)
  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 20.08.2019 N 183   
• О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042
  Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011   
• Об утверждении типового контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации и информационной карты типового контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации
  Приказ Минтранса России от 30.05.2019 N 163/342нПриказ Минздрава России от 30.05.2019 N 163/342н   
• О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий
  Письмо Казначейства России от 28.05.2019 N 07-04-05/21-10665   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утратил силу с 18.02.2020 на основании приказа Минпромторга России от 27.12.2019 N 5090)
  Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 N 997   
• Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта
  Приказ Минтранса России от 05.02.2019 N 37   
• Комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатейный)
  Комментарий, разъяснение, статья от 22.01.2019   
• Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, и информационных карт типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
  Приказ Минтранса России от 29.12.2018 N 482   
• Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также их информационных карт
  Приказ Минтруда России от 24.12.2018 N 834н   
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12 ноября 2012 г. N 142 "Об осуществлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета"
  Приказ Роспатента от 19.12.2018 N 226   
• О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 324 (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 03.06.2020 N 182)
  Приказ Казначейства России от 07.12.2018 N 393   
• О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий
  Письмо Казначейства России от 08.10.2018 N 07-04-05/21-21405   
• Методические рекомендации по завершению работ и представлению отчетных документов по государственным контрактам организаций, выполняющих работы по мобилизационной подготовке
  Минпромторг России 06.10.2018   
• Об утверждении типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками, и информационной карты типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками
  Приказ Минтруда России от 28.09.2018 N 605н   
• Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта (с изменениями на 20 июня 2019 года) (отменен с 31.12.2019 на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2019 N 754/пр)
  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.07.2018 N 397/пр   
• Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта (с изменениями на 20 июня 2019 года) (отменен с 30.12.2019 на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2019 N 753/пр)
  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.07.2018 N 398/пр   
• О направлении рекомендации ("памятки") о порядке действий по урегулированию просроченной дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета
  Письмо Казначейства России от 31.05.2018 N 07-04-05/02-10944   
• О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство", утвержденную приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 324 (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 03.06.2020 N 182)
  Приказ Казначейства России от 17.04.2018 N 97   
• О порядке перечисления средств при оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
  Письмо Минфина России от 13.04.2018 N 09-01-08/24704Письмо Казначейства России от 13.04.2018 N 07-04-05/05-6755   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. N 467 и от 19 мая 2017 г. N 1598 (с изменениями на 28 марта 2019 года) (утратил силу с 27.07.2020 на основании приказа Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152)
  Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 N 716   
• Об утверждении примерной формы договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций
  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 22.02.2018 N 54   
• О внесении изменений и дополнений в Перечень источников доходов федерального бюджета, администрирование которых осуществляет Федеральное дорожное агентство, утвержденный приказом Федерального дорожного агентства от 28 марта 2016 г. N 440 "Об осуществлении Федеральным дорожным агентством полномочий главного администратора доходов и администратора доходов федерального бюджета" (утратил силу с 01.01.2019 на основании приказа Росавтодора от 20.12.2018 N 4038)
  Приказ Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 05.02.2018 N 248   
• Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг в сфере космической деятельности
  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 27.12.2017 N 455   
• О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство", утвержденную приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 324 (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 03.06.2020 N 182)
  Приказ Казначейства России от 22.12.2017 N 364   
• О внесении изменений в типовой государственный контракт на выполнение работ по обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания) и реабилитации береговых технических баз военно-морского флота
  Приказ Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2017 N 1/59-НПА   
• О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г. N 724н "Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий"
  Приказ Минздрава России от 21.12.2017 N 1038н   
• Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере
  Казначейство России 19.12.2017   
• О внесении изменений в типовой контракт на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 августа 2015 г. N 562н
  Приказ Минтруда России от 09.11.2017 N 775н   
• Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (с изменениями на 19 июня 2018 года)
  Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 870н   
• Об определении единственного исполнителя работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и строительству автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив (с изменениями на 29 декабря 2017 года)
  Распоряжение Правительства РФ от 05.10.2017 N 2164-р   
• Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (с изменениями на 20 ноября 2018 года)
  Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570   
• Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" (с изменениями на 7 декабря 2018 года) (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 03.06.2020 N 182)
  Приказ Казначейства России от 05.09.2016 N 324   
• Об осуществлении Федеральным дорожным агентством полномочий главного администратора доходов и администратора доходов федерального бюджета (с изменениями на 30 мая 2018 года) (утратил силу с 01.01.2019 на основании приказа Росавтодора от 20.12.2018 N 4038)
  Приказ Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 28.03.2016 N 440   
• Об утверждении типового государственного контракта на выполнение работ по обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания) и реабилитации береговых технических баз Военно-Морского Флота (с изменениями на 22 декабря 2017 года)
  Приказ Госкорпорации "Росатом" от 29.12.2015 N 1/27-НПА   
• Об утверждении типового контракта на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения (с изменениями на 19 июня 2020 года)
  Приказ Минтруда России от 26.08.2015 N 562н   
• Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (с изменениями на 15 мая 2017 года) (утратило силу с 09.09.2017 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042)
  Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063   
• Об осуществлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета (с изменениями на 15 ноября 2019 года)
  Приказ Роспатента от 12.11.2012 N 142