
Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями на 24 марта 2016 года)
Судебная практика
- В списке элементов: 241 Страницы: « 1 2 [3]
- Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 658 831 руб. 79 коп., в том числе 639 884 руб. 08 коп. основного долга и 18 947 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными средствамиПозиция суда: Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеетсяИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.08.2013 N А35-8999/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании задолженности в размере 4 000 000 руб., неустойки в размере 400 000 руб., и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 659 375,83 рубПозиция суда: Судебная коллегия считает обжалуемые решение Арбитражного суда Республики Татарстан и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда законными и не подлежащими отменеИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.08.2013 N А65-30542/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: По иску общества с ограниченной ответственностью "Компания Турмалин ДВ"Позиция суда: Основания для отмены решения и постановления суда апелляционной инстанции и удовлетворения кассационной жалобы отсутствуютИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.08.2013 N А51-7361/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 5 353 493 рублей 60 копеек неустойки за нарушение срока окончания работ по договору подрядаПозиция суда: Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств внесения изменений в договор в части переноса срока окончания работ и уклонения заказчика от приемки работ, проверив правильность расчета предъявленной ко взысканию договорной неустойки, суды пришли к выводу, что требование ООО подлежит удовлетворению в полном объемеИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.08.2013 N А29-9248/2012 - Позиция суда: При правильном применении арбитражными судами норм материального права, полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств и обстоятельств дела принятые по делу судебные акты являются законными и обоснованнымиИстец: Минтранс РФ и его подведомственные служба и агентстваОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.07.2013 N А55-26864/2012 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 343 278 руб. 19 коп. задолженности и 1 120 100 руб. 27 коп. неустойки по договоруПозиция суда: У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для изменения постановления апелляционного суда, правомерно изменившего решение суда первой инстанцииИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2013 N А56-34707/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПозиция суда: Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными, отмене не подлежатОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.06.2013 N А50-11531/2012 - Дело в части отказа в удовлетворении требования о взыскании неустойки передано на новое рассмотрение, так как суд кассационной инстанции должен был принять во внимание возражения подрядчика о соразмерности взысканной неустойки последствиям нарушения обязательства
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.2013 N 1396/12 N А55-25605/2010 - Тематика спора: Исполнение обязательствПозиция суда: Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворенияИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.06.2013 N А60-28112/2012 - Предмет иска, заявления: по иску общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточная строительная дирекция"Позиция суда: Оснований для отмены принятого по делу постановления суда апелляционной инстанции и удовлетворения кассационной жалобы не имеется
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.04.2013 N А73-9977/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 109 164 руб. неустойки и об обязании сдать объект в эксплуатациюПозиция суда: Принимая во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, довод заявителя кассационной жалобы о необходимости доначисления неустойки подлежит отклонению как необоснованныйИстец: Государственные и муниципальные унитарные предприятияОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 08.04.2013 N А02-1429/2012 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 15 891 298 рублей 29 копеек задолженности по контракту на выполнение строительно-монтажных работПозиция суда: Судом установлено, что ответчик не представил доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательстваИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.04.2013 N А40-54882/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 12 845 137 руб. 27 коп. неустойки по государственному контракту с зачислением указанной суммы в доход казны Российской ФедерацииПозиция суда: Принимая во внимание, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, а также доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, кассационная инстанция не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного актаОтветчик: Некоммерческая организация
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.03.2013 N А14-13086/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 6 615 540 руб. 55 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работПозиция суда: Обжалуемые судебные акты отмене не подлежат, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеетсяИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.03.2013 N А76-9536/2012 - Тематика спора: Применение Жилищного кодекса Российской Федерации; Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 1 876 544 руб. 29 коп. задолженности по договору теплоснабжения в горячей воде за период с сентября 2011 года по апрель 2012 года и 295 322 руб. 28 коп. неустойки, начисленной по состояниюПозиция суда: Суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования Предприятия, взыскав задолженность с ОбществаИстец: Государственные и муниципальные унитарные предприятияОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.03.2013 N А56-39321/2012 - Тематика спора: Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании долга по договору на оказание услуг по теплоснабжению в сумме 83 758 руб. 77 коп. и пени в сумме 140 922 руб. 82 копПозиция суда: Судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворенияИстец: Государственные и муниципальные унитарные предприятияОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.02.2013 N А76-8885/2012 - Тематика спора: Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 4 147 760 руб. 17 коп и о взыскании 7 340 000 рубПозиция суда: Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворенияИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.01.2013 N А60-52965/2011 - Тематика спора: Споры по договору аренды; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о расторжении договора аренды и о взыскании задолженности по арендной плате в размере 151 633 руб., пени в размере 390 496 руб. 76 коп., задолженности по коммунальным платежам в размере 2 210 руб. и неустойки в сумме 45 260 руб. 80 копПозиция суда: Поскольку спорный договор уже прекращен в связи с истечением срока его действия, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требования о его расторженииИстец: Индивидуальный предпринимательОтветчик: Индивидуальный предприниматель
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.01.2013 N А41-158/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: По иску общества с ограниченной ответственностью "Элмонт"Позиция суда: В соответствии со статьей 163 АПК РФ в заседании суда 18.12.2012 объявлялся перерыв до 15 часов 00 минут 25.12.2012.Проверив законность решения и постановления апелляционного суда, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что основания для их отмены, предусмотренные статьей 288 АПК РФ, отсутствуют.Истец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.01.2013 N А73-945/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 13 623 799 руб. 36 коп., в том числе 6 811 899 руб. 68 коп. основного долга по договору генподряда и 6 811 899 руб. 68 коп. пени за просрочку погашения задолженности по графику погашения задолженностиПозиция суда: Суд кассационной инстанции не находит оснований к отмене обжалуемых судебных актовИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.12.2012 N А35-11656/2010 - Тематика спора: Применение Жилищного кодекса Российской Федерации; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании пени в размере 106 333 руб. 74 копПозиция суда: Доводы заявителя о том, что истец не доказал причинения ему ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств каких-либо имущественных последствий, был рассмотрен судами и отклонен по следующим основаниямИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Иные государственные органы
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2012 N А40-134753/2011 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о снижении размера неустойки по муниципальному контракту до суммы 103 628 руб. 37 копПозиция суда: Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворенияИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.12.2012 N А50-4529/2012 - Тематика спора: Споры, возникшие вследствие неосновательного обогащения; Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 6 549 625 руб. 18 коп. задолженности, 805 925 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствамиПозиция суда: Судом правомерно признаны необоснованными доводы ответчика о расторжении договора подряда № ИТП 003/22-05-09 в феврале 2012 года, после предъявления истцом иска в октябре 2011 годаИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.12.2012 N А40-121437/2011 - Предмет иска, заявления: о взыскании 9 785 000 руб. неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работПозиция суда: Вместе с тем, принимая во внимание, что доказательств экстраординарности стороны не представили, в период нарушения ответчиком своих обязательств действовала учетная ставка Банка России в размере 8,25%, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что размер подлежащей взысканию неустойки, с учетом снижения в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляетИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.11.2012 N А40-113090/2011 - Тематика спора: Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 1 334 553 руб. задолженности за поставленную воду и оказание услуг по приему сточных вод за период по договору, и 37 510 руб. 89 коп. процентов за пользование чужими денежными средствамиПозиция суда: Как следует из материалов дела, ОАО и ТСЖ заключили договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по которому ресурсоснабжающая организация обязалась осуществлять отпуск воды надлежащего качество абоненту из системы водопровода ресурсоснабжающей организации, и осуществлять прием сточных вод отводимых от абонента в сеть канализации ресурсоснабжающей организации в пределах установленного лимита, а абонент обязывается производить оплату поставленной питьевой воды и принятых сточных вод до 15-го числа следующего за расчетным месяцемИстец: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.11.2012 N А42-927/2012 - Тематика спора: Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 798 230 руб. 17 коп. задолженности за поставленную воду и оказание услуг по приему сточных вод за декабрь 2011 года по договору, и 13 126 руб. 45 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленныхПозиция суда: Как следует из материалов дела, ОАО и ТСЖ заключили договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по которому ресурсоснабжающая организация обязалась осуществлять отпуск воды надлежащего качество абоненту из системы водопровода ресурсоснабжающей организации, и осуществлять прием сточных вод отводимых от абонента в сеть канализации ресурсоснабжающей организации в пределах установленного лимита, а абонент обязывается производить оплату поставленной питьевой воды и принятых сточных вод до 15-го числа следующего за расчетным месяцемИстец: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.11.2012 N А42-926/2012 - Тематика спора: Споры по договору купли-продажи; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 1 082 290 руб. 57 коп. задолженности за услуги по водоснабжению и водоотведению, оказанные в январе 2012 года по договору, и 13 709 руб. 01 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленныхПозиция суда: Как следует из материалов дела, ОАО и ТСЖ заключили договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по которому ресурсоснабжающая организация обязалась осуществлять отпуск воды надлежащего качество абоненту из системы водопровода ресурсоснабжающей организации, и осуществлять прием сточных вод отводимых от абонента в сеть канализации ресурсоснабжающей организации в пределах установленного лимита, а абонент - производить оплату поставленной питьевой воды и принятых сточных вод до 15-го числа следующего за расчетным месяцемИстец: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.11.2012 N А42-1472/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 2 798 361 руб. 46 коп., составляющих задолженность по оплате выполненных работ по договору строительного субподрядаПозиция суда: Как следует из материалов дела, ООО было получено определение суда первой инстанции о принятии искового заявления к производству, представитель ООО принимал участие в судебных заседаниях суда первой инстанцииИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2012 N А40-6345/2012 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "РМИнвест" 9 205 749, 11 руб. задолженности по договору генерального подряда на выполнение полного комплекса работ по перекладке инженерных коммуникацийПозиция суда: В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты выполненных работ суды также обоснованно удовлетворили требование истца о применении к ответчику меры ответственности за просрочку платежа в виде взыскания неустойки в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.10.2012 N А40-13230/2012 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 393 085 руб. 64 коп. задолженности по договору и 775 951 руб. 05 коп. пеней за несоблюдение сроков оплаты работ, предусмотренных пунктом 5.3 ДоговораПозиция суда: Оснований для отмены обжалуемых решения и постановления и удовлетворения кассационной жалобы не имеетсяИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.09.2012 N А56-52454/2011 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: об обязании исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 договора, с учетом технических условий, утвержденных, а именно в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силуПозиция суда: Принимая во внимание, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, были предметом рассмотрения судов и им дана надлежащая правовая оценка, кассационная инстанция не находит оснований для отмены или изменения оспариваемых судебных актовИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.09.2012 N А56-49146/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в размере 1 237 107 рублей 51 копейки за период за несвоевременное выполнение работ по государственному контрактуПозиция суда: Суд апелляционной инстанции правомерно указал, что из системного толкования статьи 314 и статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что срок действия договора и срок исполнения обязательств не являются тождественными и могут не совпадатьИстец: Некоммерческая организацияОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.08.2012 N А78-10712/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 900 000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, начисленнойПозиция суда: Суды пришли к правомерному выводу об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости большего снижения размера неустойкиИстец: Индивидуальный предпринимательОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.08.2012 N А03-17016/2011 - Президиум ВАС РФ направил дело на новое рассмотрение, так как суды не проверили наличие оснований для применения ответственности за просрочку выполнения работ в виде неустойки, а также оснований для ее снижения в порядке ст.333 ГК РФ, кроме того, суд ...
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.07.2012 N 2241/12 N А33-7136/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в размере 7 413 766 рублей 34 копеек за нарушение сроков выполнения работ по договору субподрядаПозиция суда: Суды первой и апелляционной инстанций правомерно не уменьшили подлежащую взысканию договорную неустойку на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской ФедерацииИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.07.2012 N А58-6320/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 619 955 руб. 07 коп. задолженности по оплате выполненных работ, 216 984 руб. 27 коп. пеней за просрочку оплаты по состоянию и о возмещении 24 800 руб. расходов по оплате услуг представителяПозиция суда: Жалоба удовлетворению не подлежитИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Некоммерческая организация
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.04.2012 N А56-33030/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в сумме 2 500 000 руб. за нарушение срока окончания работ, предусмотренных муниципальным контрактомПозиция суда: Судебная коллегия не усматривает правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобыОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.03.2012 N А49-3249/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 759 558 руб. 76 копПозиция суда: С учётом изложенного решение Арбитражного суда Челябинской области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда отмене не подлежатИстец: Индивидуальный предпринимательОтветчик: Иные государственные органы
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2012 N А76-11165/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 12 326 514 руб. 78 коп. задолженности по договору подряда и 7 211 705 руб. 75 коп. неустойкиПозиция суда: Ссылка заявителя кассационной жалобы на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской федерации г. "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" судом отклоняется, поскольку обжалуемое решение суда первой инстанции было принято до вынесения данного постановленияИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2012 N А40-65801/2011 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательств; Примирительные процедуры, мировое соглашениеПредмет иска, заявления: о взыскании задолженности в размере 15 379 490,05 руб. по контракту генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ, 2 383 820 руб. процентов за пользование чужими денежными средствамиПозиция суда: Оснований для отмены принятых по делу судебных актов коллегия не находит, так как судебные инстанции правильно применили нормы материального и процессуального права, их выводы соответствуют фактическим обстоятельствам делаИстец: Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.03.2012 N А12-6216/2011 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 249 000 руб. неустойки в соответствии с пунктом 5.2 заключенного между истцом и ответчиком договора субаренды нежилых помещенийПозиция суда: Суд установил, что ответчиком в адрес истца направлено письмо о прекращении договора аренды с 01.04.2011, то есть с нарушением предусмотренного пунктом 4.6 договора субаренды срокаИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2012 N А40-46256/2011
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!



