Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Отказывая в иске, суд исходил из того, что поскольку подрядчик в полном объеме предусмотренный договором комплекс работ не выполнил, основания для начисления неустойки за просрочку окончательного расчета отсутствуют
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2011 года Дело N А56-14959/2010
[Отказывая в иске, суд исходил из того, что поскольку подрядчик в полном объеме предусмотренный договором комплекс работ не выполнил, основания для начисления неустойки за просрочку окончательного расчета отсутствуют]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Афанасьева С.В. и Казанцевой Р.В., при участии от закрытого акционерного общества «СМУ-2» Смирнова В.В. (доверенность от 12.01.2009), от закрытого акционерного общества «Независимая финансовая группа» Кузьмина В.Н. (доверенность от 25.05.2010 N 210), рассмотрев 16.03.2011 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «СМУ-2» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2010 по делу N А56-14959/2010 (судьи Старовойтова О.Р., Герасимова М.М. и Мельникова Н.А.), установил:
Закрытое акционерное общество «СМУ-2» (далее - ЗАО «СМУ-2») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу «Независимая финансовая группа» (далее - ЗАО «Независимая финансовая группа») о взыскании 3 501 502 руб. пеней за просрочку оплаты работ, выполненных в сентябре и октябре 2008 года по договору подряда от 17.03.2008 N 1/08.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
