Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Удовлетворяя иск о взыскании штрафа за нарушение условий договора подряда, суд исходил из того, что выполнение работ по усилению каркаса здания договором не предусмотрено, а в протоколе совещания сторон по поводу проведения строительно-монтажных работ...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2010 года Дело N А56-23981/2009
[Удовлетворяя иск о взыскании штрафа за нарушение условий договора подряда, суд исходил из того, что выполнение работ по усилению каркаса здания договором не предусмотрено, а в протоколе совещания сторон по поводу проведения строительно-монтажных работ на объекте стороны определили не считать затратами заказчика работы по усилению каркаса здания в связи с устройством чаши бассейна, в связи с чем у подрядчика отсутствовали основания для приостановления работ]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Нефедовой О.Ю., судей: Казанцевой Р.В. и Серовой В.К., при участии: от общества с ограниченной ответственностью "СТРАТА ПАРТНЕРС" - Саляхутдиновой Л.Г. (доверенность от 01.04.2010); от общества с ограниченной ответственностью "Интерьер-Строй" - Тараканова С.А. (доверенность от 07.07.2010), Кирейчикова И.В. (доверенность от 07.07.2010), рассмотрев 19.08.2010 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интерьер-Строй" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2010 по делу N А56-23981/2009 (судьи: Ларина Т.С., Герасимова М.М. и Масенкова И.В.), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
