Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Установив, что истец правомерно на основании ст.715 ГК РФ отказался от исполнения договора строительного подряда, суд удовлетворил иск заказчика о взыскании с подрядчика неосвоенного аванса, а также договорной неустойки за просрочку сдачи работ и...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2009 года Дело N А56-55027/2008
[Установив, что истец правомерно на основании ст.715 ГК РФ отказался от исполнения договора строительного подряда, суд удовлетворил иск заказчика о взыскании с подрядчика неосвоенного аванса, а также договорной неустойки за просрочку сдачи работ и процентов по ст.395 ГК РФ за просрочку возврата аванса]
Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2009 года.
Полный текст постановления изготовлен 16 ноября 2009 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Серовой В.К., судей: Малышевой Н.Н. и Марьянковой Н.В., при участии: от закрытого акционерного общества "Торговый мир" - Исаенкова А.А. (доверенность от 29.10.2009); от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Строй-Альянс" - Карпова А.А. (доверенность от 17.02.2009), рассмотрев 12.11.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Строй-Альянс" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2009 по делу N А56-55027/2008 (судьи: Герасимова М.М., Ларина Т.С., Масенкова И.В.), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
