ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2008 года Дело N А21-932/2007


[Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело о взыскании неустойки по договору подряда, поскольку судом не исследован вопрос о возможности своевременного выполнения проектных работ без документов, которые переданы проектировщику спустя 1 год и 4 месяца после заключения договора]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Кужаровой Н.И., судей: Афанасьева С.В., Шпачевой Т.В., с участием от общества с ограниченной ответственностью "Стиль-проект" - генерального директора Тимофеева В.В. (решение учредителя от 15.01.2008), рассмотрев 11.09.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стиль-проект" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 20.02.2008 (судья Лузанова З.Б.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2008 (судьи: Горбик В.М., Мельникова Н.А., Старовойтова О.Р.) по делу N А21-932/2007, установил:

Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области (далее - Агентство) и Министерство финансов Калининградской области обратились в Арбитражный суд Калининградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Стиль-проект" (далее - ООО "Стиль-проект") в доход бюджета Калининградской области 89908 руб. пеней за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 14.08.2006 N 369-к (далее - Контракт) за период с 01.11.2006 по 01.02.2007.

статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) увеличило размер исковых требований и просило взыскать с ООО "Стиль-проект" 184756 руб. пеней.