Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд взыскал с подрядчика неустойку по государственному контракту на дорожное строительство, поскольку в установленные контрактом сроки подрядчик не уведомил заказчика о завершении работ с просьбой назначить рабочую комиссию для принятия готового...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Охрана труда
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2008 года Дело N А56-25823/2006
[Суд взыскал с подрядчика неустойку по государственному контракту на дорожное строительство, поскольку в установленные контрактом сроки подрядчик не уведомил заказчика о завершении работ с просьбой назначить рабочую комиссию для принятия готового объекта к сдаче в эксплуатацию, нарушил сроки окончания строительства объекта]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Казанцевой Р.В., судей: Афанасьева С.В., Нефедовой О.Ю., при участии от общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Космос" Селуянова М.В. (доверенность от 04.10.2007), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Космос" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2007 (судья Трегубова А.И.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2007 (судьи: Кашина Т.А., Попова Н.М., Черемошкина В.В.) по делу N А56-25823/2006, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
