Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело по иску в части взыскания неустойки и в части зачета первоначального требования встречным исковым требованиям передано на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценку условиям договора о промежуточных сроках его выполнения
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2009 года Дело N А65-3784/2008
[Дело по иску в части взыскания неустойки и в части зачета первоначального требования встречным исковым требованиям передано на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценку условиям договора о промежуточных сроках его выполнения]
(Извлечение)
Резолютивная часть постановления объявлена 14.01.2009.
Полный текст постановления изготовлен 19.01.2009.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: ..., с участием: от истца - Сулейманов М.Ф., по доверенности N 3 от 01.12.2008, от ответчика - Борисов И.Г., по доверенности 08.04.2008, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Капитальное строительство", город Казань, на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.08.2008 (судья ...) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2008 (председательствующий ..., судьи: ...) по делу N А65-3784/2008 по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройлизинг", город Нижнекамск, к обществу с ограниченной ответственностью "Капитальное строительство", город Казань, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Мастер-С", город Набережные Челны, о взыскании 3695016 руб. 80 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, по встречному иску общество с ограниченной ответственностью "Капитальное строительство", город Казань, к обществу с ограниченной ответственностью "Стройлизинг", город Нижнекамск, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Мастер-С", город Набережные Челны, о взыскании 3178846,71 руб., долга за выполненные работы, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
