ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2010 года Дело N А28-3388/2010


[Суд признал незаконными действия начальника управления градостроительства и архитектуры, поскольку в письме администрации города, подписанном ответчиком, фактически содержится решение об отказе истцу в продлении срока действия разрешения на строительство, следовательно, указанное решение принято с превышением предоставленных ответчику полномочий]

Дата изготовления постановления в полном объеме 26.10.2010.

Резолютивная часть постановления объявлена 19.10.2010.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Башевой Н.Ю., судей: Чигракова А.И., Шутиковой Т.В., при участии представителей от заявителя: Кашатских К.Н., директора (приказ от 15.01.2010 N 1), Зырянова К.В. (доверенность от 10.07.2010), Пескишева И.С. (доверенность от 25.03.2010 N 43-01/699759), рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Заречный кирпичный завод" на решение Арбитражного суда Кировской области от 15.06.2010, принятое судьей Кононовым П.И., по делу N А28-3388/2010 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Заречный кирпичный завод" к администрации муниципального образования "Город Киров" о признании незаконными действий и установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконными действий должностного лица (начальника управления градостроительства и архитектуры) администрации муниципального образования "Город Киров" (далее - Администрация), выразившихся в подписании письма от 01.03.2010 N 189-19-09, содержащего отказ в продлении действия разрешения на строительство от 20.03.2007 N RU43306000-041 "Малоэтажная жилая застройка муниципального образования г.Кирова в д.Богородская 1-я очередь строительства 12 одноэтажных жилых домов с инженерными сетями" до 30.03.2011.