Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд частично удовлетворил иск о взыскании штрафа за нарушение сроков осуществления финансирования по договору о долевом участии в строительстве, поскольку свои обязательства по договору истец стал исполнять после подписания договора, однако ответчик в...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2009 года Дело N КГ-А40/337-09
[Суд частично удовлетворил иск о взыскании штрафа за нарушение сроков осуществления финансирования по договору о долевом участии в строительстве, поскольку свои обязательства по договору истец стал исполнять после подписания договора, однако ответчик в нарушение условий договора сумму финансирования строительства дома не осуществил, несмотря на истечение всех сроков, согласно календарному графику]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Иск заявлен Закрытым акционерным обществом "Облвоенинвестстрой" (ЗАО "Облвоенинвестстрой") к обществу с ограниченной ответственностью "Виктори" (ООО "Виктори") о взыскании штрафа в сумме 5567274 руб. за нарушение сроков осуществления финансирования по договору о долевом участии в строительстве N 16/овис от 4 сентября 2006 года, а также о возмещении расходов на оплату услуг представителя в сумме 30000 руб. (т.1, л.д.3-4).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
