ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2008 года Дело N КГ-А40/3349-08
 
     
[Суд частично удовлетворил требование о взыскании долга по оплате работ, выполненных по договору субподряда, поскольку сторонами не было подписано соглашение об увеличении цены, а истец, не получив согласия ответчика на увеличение цены, продолжил выполнение работ, не выполнив предусмотренную законом обязанность по их приостановлению]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:

ОАО "Электроцентромонтаж" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Спецстрой ТС" о взыскании 14848635 руб. 48 коп., составляющих долг по оплате работ, выполненных по договору субподряда от 28.08.2006 N 18/08.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2007, оставленным без изменения постановлением от 17.01.2008 Девятого арбитражного апелляционного суда, иск был удовлетворен частично в сумме 1313513 руб. 56 коп. В остальной части иска отказано.

ст.743 ГК РФ, поскольку все работы производились истцом, являвшимся субподрядчиком, в соответствии с технической документацией, которая передавалась ответчиком в течение всего периода строительства. Сметы, утвержденные Мосгорэкспертизой, не были исследованы судами обеих инстанций, что привело к неполному выяснению обстоятельств дела и вынесению незаконных судебных актов.