Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Частично удовлетворяя иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, суд указал, что поскольку истец ненадлежащим образом исполнил взятое на себя обязательство по получению разрешения на строительство, то исходя...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2007 года Дело N Ф04-8337/2007(40702-А70-12)
[Частично удовлетворяя иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, суд указал, что поскольку истец ненадлежащим образом исполнил взятое на себя обязательство по получению разрешения на строительство, то исходя из положений норм ст.405 ГК РФ выполнение ООО работ по реконструкции помещения магазина не может считаться выполнением работ ответчиком с просрочкой]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: ..., при участии: от общества с ограниченной ответственностью "Диаманд" (истца) - Балаганиной А.В., представителя, по доверенности от 20.09.2007 N 12-07; от общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "ЕвроСтройМонтаж" (ответчика) - Валеева Г.Г., представителя, по доверенности от 22.10.2007, рассмотрев 13.12.2007 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Диаманд" на решение от 31.05.2007 Арбитражного суда Тюменской области (судья ...) и постановление от 13.09.2007 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи: ...) по делу N А70-1382/32-2007, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
