Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Решение суда об отказе в удовлетворении иска отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как оценивая условия дополнительного соглашения, суды указали на то, что сторонами не согласованы начальные сроки выполнения работ, однако данный вывод...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2007 года Дело N А36-2254/2006
[Решение суда об отказе в удовлетворении иска отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как оценивая условия дополнительного соглашения, суды указали на то, что сторонами не согласованы начальные сроки выполнения работ, однако данный вывод суда сделан без учета того обстоятельства, что дополнительное соглашение было заключено сторонами к договору подряда, которым предусмотрен срок начала работ]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: ..., при участии в заседании: от истца - Долгих Т.И., представитель, доверенность от 11.09.2006, Вышлова О.П., представитель, доверенность от 11.09.2006; от ответчика - не явился, извещен, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "МКС" на решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.01.2007 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2007, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
