Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О проектировании и строительстве жилого комплекса со встроенными помещениями и подземными автостоянками, реконструкции жилого дома со встроенными помещениями и строительстве пристройки со встроенными помещениями к реконструируемому жилому дому по адресу: Невский район, Ново-Александровская ул., д.22а, литера А (с изменениями на 17 февраля 2015 года)
Судебная практика
- В списке элементов: 5
- Дело N 33-12520/2016
Определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 12.07.2016 N 33-12520/2016 - Предмет иска, заявления: о взыскании 42 572 297 руб. 29 коп. задолженности по уплате расходов на развитие городской инфраструктуры за период, 1 960 470 руб. 62 коп. пени за просрочку внесения указанных платежей за период и 13 825 710 руб. 89 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктом 5.2.2 договораПозиция суда: Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает, что постановление апелляционного суда в указанной части подлежит отменеОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.10.2015 N А56-50191/2014 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Балтийская промышленно-строительная компания" 42 572 297 руб. 29 коп. задолженности по уплате расходов на развитие городской инфраструктуры за период, пени за просрочку указанных платежей в размере 1 960 470 руб. 62 коп. за период и пени за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктом 5.2.2 договора за период в общей сумме 13 825 710 руб. 89 копОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 N А56-50191/2014 - Тематика спора: Споры по договору возмездного оказания услуг; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 25 120 000 руб. задолженности по договору инвестирования за период, а также 3 620 845, 45 руб. процентов за пользование чужими денежными средствамиПозиция суда: Суды обоснованно посчитали, что истец не доказал факта оказания услуг в заявленный в иске период, вследствие чего отказали в искеИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.02.2015 N А56-9555/2014 - Тематика спора: Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании 5 445 216 руб. пеней на основании договора аренды земельного участка на инвестиционных условияхПозиция суда: Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для возложения ответственности за просрочку на ответчика и считает, что в иске отказано правомерноИстец: Органы по управлению государственным имуществомОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.08.2012 N А56-65170/2011
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
