Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А33-1238/2008
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Авиатор
- Об организации и осуществлении контроля за целевым и эффективным расходованием средств за счет бюджетных и внебюджетных источников при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ... (с изменениями на 06.07.2007)
- О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 27 марта 2007 года N 61
- Авиатор
Документы к делу
- В списке элементов: 4
- Позиция суда: Исправить в вводной части определений, и опечатку, при указании номера дела вместо «9995/2008» читать «1238/2008»Истец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Определение Арбитражного суда Красноярского края от 09.09.2008 N А33-1238/2008 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании долга в сумме 1.281.600 рублей 1 копейкиПозиция суда: Суд удовлетворил требование ООО о взыскании с ответчика долга по договору подряда, поскольку стоимость выполненных работ не может быть зачислена в счет неустойки, так как нормами гл.37 ГК РФ, регулирующими вопросы, возникающие из подрядных гражданско-правовых отношений, не предусмотрено право заказчика на ее удержаниеОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.09.2008 N А33-1238/2008-Ф02-4282/2008 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательствПредмет иска, заявления: о взыскании долга в сумме 1 281 600 руб. 01 копПозиция суда: Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что удержание заказчиком с подрядчика неустойки за нарушение сроков сдачи работ по вине последнего не является правомерным: стоимость выполненных работ не может быть зачислена в счет неустойки, кроме того, о проведении зачета ответчиком не было заявлено, встречный иск ответчиком не предъявлялся, следовательно, оснований для удержания неустойки при окончательном расчете не имелосьИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.07.2008 N А33-1238/2008 - Предмет иска, заявления: о взыскании долга в сумме 1 281 600,01 рубПозиция суда: Требования истца не подлежат удовлетворениюИстец: Коммерческое юридическое лицоОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Решение Арбитражного суда Красноярского края от 28.04.2008 N А33-1238/2008
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
