Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Решение суда о частичном удовлетворении иска о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работы по договору подряда отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как для установления факта нарушения подрядчиком сроков...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2006 года Дело N А14-5606/2005/217/2
[Решение суда о частичном удовлетворении иска о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работы по договору подряда отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как для установления факта нарушения подрядчиком сроков выполнения работ суду необходимо было исследовать вопрос о том, согласовали ли стороны объем строительно-монтажных работ и сроки их выполнения]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: ..., при участии в заседании: от истца - Бережной А.В., представитель, доверенность N 11/06 от 10.02.2006; от ответчика - Голуб Л.Д., представитель, доверенность от 03.06.2005, Кузякин В.А., директор, протокол N 2 от 21.03.2005, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Московский проспект", г.Воронеж, и общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажного предприятия "КАМстрой", г.Воронеж, на решение Арбитражного суда Воронежской области от 31.10.2005 по делу N А14-5606/2005/217/2, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
