ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2006 года Дело N А56-49186/2004


[Суд, с применением статьи 333 ГК РФ, удовлетворил требование общества о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с нарушением ответчиком сроков оплаты работ, выполненных истцом по договору подряда, так как уменьшился
размер ставки рефинансирования Банка России в период просрочки; наличием в условиях договора согласованного сторонами размера ответственности за просрочку оплаты; отсутствием задолженности и фактов, свидетельствующих о появлении у общества возможных убытков в результате несвоевременного исполнения ответчиком обязательства по оплате работ]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Грачевой И.Л., судей: Коняевой Е.В. и Сапоткиной Т.И., при участии: от общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление N 341" Соколова В.А. (доверенность от 28.12.2005), Леонова О.Г. (доверенность от 28.12.2005), от федерального государственного унитарного авиационного предприятия "Пулково" Борисовой О.А. (доверенность от 14.12.2005), рассмотрев 15.02.2006 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление N 341" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.06.2005 (судья Сенопальникова Л.И.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2005 (судьи: Полубехина Н.С., Мельникова Н.А., Попова Н.М.) по делу N А56-49186/04, установил: