Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Судебные инстанции правомерно удовлетворили требования истца о взыскании неустойки в связи с допущенной ответчиком просрочкой исполнения обязательств по договору подряда, указав, что ответчиком не представлено доказательств несоразмерности взыскиваемой...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2005 года Дело N Ф09-2936/05-С4
[Судебные инстанции правомерно удовлетворили требования истца о взыскании неустойки в связи с допущенной ответчиком просрочкой исполнения обязательств по договору подряда, указав, что ответчиком не представлено доказательств несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушенного обязательства]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего ..., судей: ..., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Промышленно-строительная компания "Газстройдеталь" (далее - ООО "ПСК "Газстройдеталь") на постановление суда апелляционной инстанции от 14.07.2005 Арбитражного суда Пермской области по делу N А50-5389/2005-Г-1 по иску общества с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия-Пермь" (далее - ООО "Буровая компания "Евразия-Пермь") к ООО "ПСК "Газстройдеталь" о взыскании 492181 руб. 99 коп.
В судебном заседании принял участие представитель ООО "Буровая компания "Евразия-Пермь" - Пухарев Ю.И. (доверенность от 20.12.2004 N 10/17).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
