Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
С ответчика взысканы пени за просрочку исполнения обязательства по договору подряда, так как он в установленный срок обязательства, предусмотренные договором, не исполнил
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2005 года Дело N А56-35354/04
[С ответчика взысканы пени за просрочку исполнения обязательства по договору подряда, так как он в установленный срок обязательства, предусмотренные договором, не исполнил]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Коняевой Е.В., судей: Власовой М.Г. и Рудницкого Г.М., при участии от ЗАО "Гарантстрой Инвест" генерального директора Мозжерина А.В. (протокол от 28.11.2001 N 2), Ниноян Л.Г. (доверенность от 18.05.2005), Тимофеева В.В. (доверенность от 18.02.2005), рассмотрев 10.08.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Гарантстрой Инвест" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2005 по делу N А56-35354/04 (судьи: Герасимова М.М., Жиляева Е.В., Ларина Т.С.), установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Импульс" (далее - ООО "СК "Импульс") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к закрытому акционерному обществу "Гарантстрой Инвест" (далее - ЗАО "Гарантстрой Инвест") с иском о взыскании 148200 руб. пеней за просрочку исполнения обязательств по договору подряда от 27.04.2004 N 79 КС за период с 15.07.2004 по 09.11.2004.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
