Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Согласно договору поручения в случае задержки по вине поверенного выполнения иными участниками проекта строительно-монтажных и иных необходимых работ относительно сроков их планируемого выполнения, доверитель имеет право удержать с поверенного...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2005 года Дело N А56-6394/04
[Согласно договору поручения в случае задержки по вине поверенного выполнения иными участниками проекта строительно-монтажных и иных необходимых работ относительно сроков их планируемого выполнения, доверитель имеет право удержать с поверенного неустойку в размере 0,5% от ежемесячной ставки стоимости оказания услуг поверенного за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора, т.о., ответчик правомерно удержал неустойку за просрочку выполнения обязательств из суммы стоимости оказанных услуг]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Коробова К.Ю., судей: Казанцевой Р.В. и Нефедовой О.Ю., при участии от ЗАО "СК "Ирбис" Черникова С.Н. (доверенность от 14.01.2005 N 08-02), Ершовой О.С. (доверенность от 27.12.2004), рассмотрев 15.02.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Строительная компания "Ирбис" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.09.2004 по делу N А56-6394/04 (судья Агеева М.А.), установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
