Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Как установлено судом, при попытке начать работы, подрядчиком обнаружена неподготовленность строительной площадки, что подтверждается актом, поэтому иск о взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ подлежит...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2004 года Дело N Ф09-3842/04ГК
[Как установлено судом, при попытке начать работы, подрядчиком обнаружена неподготовленность строительной
площадки, что подтверждается актом, поэтому иск о взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков
выполнения строительно-монтажных работ подлежит удовлетворению частично]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа по проверке в кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях, в составе: председательствующего …, судей: …, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО "Оника" на решение от 30.06.2004 и постановление апелляционной инстанции от 16.08.2004 Арбитражного суда Свердловской области по делу N А60-11045/04 по иску ЗАО "Комэнерго" к ЗАО "Оника" о взыскании 493000 руб.
В судебном заседании приняли участие представители: истца - Ошурков Д.С., доверенность N 15 от 08.04.2004; ответчика - Кипник А.Л., доверенность N 13 от 01.06.2004; Полосина Н.В., доверенность N 14 от 01.06.2004; Кантор С.Л., директор (решение N 8 от 23.06.2002).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
