Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
На основании договора подряда арбитражный суд правомерно удовлетворил требования о взыскании неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, уменьшив размер неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2001 года Дело N Ф09-139/01ГК
[На основании договора подряда арбитражный суд правомерно удовлетворил требования о взыскании неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, уменьшив размер неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа по проверке в кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях, в составе: ....., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Жилищно-ремонтного предприятия N 1 г.Ижевск на решение от 25.10.2000 Арбитражного суда Удмуртской республики по делу NА71-117/2000 по иску ОАО "Ижпромвентиляция" к Жилищно-ремонтному предприятию N 1 о взыскании 73426руб.58коп.
В заседании принял участие представитель ответчика - Щеголева Л.А.- директор.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
