Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Решение отменено, так как суд не указал мотивы, по которым признал подлежащей взысканию неустойку в размере, превышающем стоимость выполненных работ, не оценил доводы субподрядчика о невозможности дальнейшего производства работ в связи с привлечением
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2007 г. N Ф08-3044/2007
Дело N А25-1295/06-13
[Решение отменено, так как суд не указал мотивы, по которым признал подлежащей взысканию неустойку в размере, превышающем стоимость выполненных работ, не оценил доводы субподрядчика о невозможности дальнейшего производства работ в связи с привлечением генподрядчиком третьих лиц для их выполнения и отстранением субподрядчика]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа при участии в заседании истца - ассоциации "Карачайчеркеспроектстройсервис", от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Строительно-коммерческая фирма "Блик", рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-коммерческая фирма "Блик" на решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 20.02.07 по делу N А25-1295/06-13, установил следующее.
Ассоциация "Карачайчеркеспроектстройсервис" (далее ассоциация) обратилась с иском к ООО "Строительно-коммерческая фирма "Блик" (далее - общество) о взыскании 1 964 806 рублей неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда. Общество обратилось к ассоциации со встречным иском о расторжении договора субподряда в связи с нарушением его условий.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
