Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
В состав задолженности за выполненные строительно-монтажные работы обоснованно включены расходы подрядчика по мобилизации и демобилизации технического флота, простои флота по погодным условиям и вине заказчика
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2006 г. N Ф08-0914/2006
Дело N А32-16465/2002-28/392
[В состав задолженности за выполненные строительно-монтажные работы обоснованно включены расходы подрядчика по мобилизации и демобилизации технического флота, простои флота по погодным условиям и вине заказчика]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа при участии в судебном заседании от истца - закрытого акционерного общества "Спецморстрой", от ответчика - открытого акционерного общества "Тольяттиазот", рассмотрев кассационную жалобу открытого акционерного общества "Тольяттиазот" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.01.03 и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Ростовской области от 28.12.05 по делу N А32-164652002-28392, установил следующее.
ЗАО "Спецморстрой" обратилось с иском к ОАО "Тольяттиазот" о взыскании 81 700 522 рублей задолженности по договору строительного подряда от 09.01.01 N 26Т-01 и 233 285 рублей 60 копеек договорной неустойки (т. 1, л. д. 3).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
