ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 1997 года Дело N 4727/96


[При заключении соглашения оплата работ не ставилась в зависимость от сроков окончания строительства, а кроме того, несоблюдение графика финансирования может служить одной из причин задержки окончания строительства]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Лавриненко Н.В., судей Коробова К..Ю. и Чертилиной З.А., при участии от акционерного общества открытого типа "НПО ЦКТИ им.И.И.Ползунова" - Жердиева С.С. по доверенности N 30/159 от 15.01.97, от товарищества с ограниченной ответственностью "Витола" Товстенко О.Ю. по доверенности от 10.03.97, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу товарищества с ограниченной ответственностью "Витола" на решение Арбитражного суда города Санкт - Петербурга и Ленинградской области от 14.08.97 по делу N 4227/96 (судья Лавриненко Т.Е.), установил:

Акционерное общество открытого типа "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова" обратилось в арбитражный суд с иском к товариществу с ограниченной ответственностью "Витола" о взыскании 1 168 320 000 руб. неустойки за просрочку финансирования за период с 01.09.95 по 25.05.96 в соответствии с соглашением от 16.05.95, договором о совместной деятельности от 09.06.93, дополнительным соглашением к договору от 01.08.95. До принятия решения по делу истец увеличил размер иска до 3 777 600 000 руб. за период с 01.09.95 по 01.08.97, а затем уменьшил сумму неустойки до 3 637 751 988 руб.

статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, и уменьшил размер неустойки.