Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Арбитражным судом правомерно отказано в удовлетворении иска о взыскании неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2001 года Дело N А56-6243/01
[Арбитражным судом правомерно отказано в удовлетворении иска о взыскании неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Казанцевой Р.В., судей: Кирилловой И.И., Рудницкого Г.М., при участии: от ЗАО "Основание" - Чернышева А.А. (доверенность от 09.04.2001), Тернового Ю.Д. (доверенность от 09.04.2001), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ЗАО "Основание" на решение от 11.04.2001 (судья Стафеева Т.Г.) и постановление апелляционной инстанции от 28.06.2001 (судьи: Томпакова Г.Н., Барканова Я.В., Агеева М.А.) Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-6243/01, установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Стека" (далее - ООО "Стека") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Основание" (далее - ЗАО "Основание") о взыскании по договору на выполнение строительно-монтажных работ 26208 руб. неустойки за период с 01.02. по 12.04.2000.
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 20000 руб. неустойки. В остальной части иска отказано.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
