Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Исследовав доводы ответчика, суд пришел к правильному, соответствующему действующему законодательству выводу о том, что сдача объекта в эксплуатацию, как это определено договором и законодательством о строительном подряде состоялась с просрочкой
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 января 2000 года Дело N КГ-А40/4329-99
[Исследовав доводы ответчика, суд пришел к правильному, соответствующему действующему законодательству выводу о том, что сдача объекта в эксплуатацию, как это определено договором и законодательством о строительном подряде состоялась с просрочкой]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ... , при участии в заседании: от истца - Илларионова Т.В. - дов. от 17.08.99. Си-роткин А.Б. - дов. от 30.12.99: от ответчика - Герадзе Г. - дов. от 28.07.99. Фешин В.А. - дов. от 04.10.99. Стульнева Ю.М. - дов. от 25.10.99, рассмотрев в заседании кассационную жалобу ООО "БЭМ Лтд" на решение (определение) от 18.10.99 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-33258/99-24-326 ..., установил:
Арбитражным судом города Москвы рассмотрен иск ЗАО "Обновление" о взыскании с ООО "ДЭМ Лтд" 35773299 руб. пеней за несвоевременное завершение строительства жилого комплекса "Золотые ключи" и 39440872 руб. 80 коп. неустойки за задержку сдачи объекта в эксплуатацию. Санкции были применены истцом на основании п.13.2 договора строительного подряда от 15.06.95 N III/05-001-06.95.
ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 17886649 руб. 80 коп. В отношении неустойки в иске отказано.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
