Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Акт, принятый судом в качестве доказательства, подтверждающего нарушение сроков устранения дефектов, не может быть признан надлежащим доказательством, поскольку составлен без учета условий договора строительного подряда
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2001 года Дело N КГ-А40/1153-01
[Акт, принятый судом в качестве доказательства, подтверждающего нарушение сроков устранения дефектов, не может быть признан надлежащим доказательством, поскольку составлен без учета условий договора строительного подряда]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ....., при участии в заседании: предст. истца Широких Б.Г., дов. N 22 от 30.10.2000, Алпатовой Е.А., дов. N 14 от 30.10.2000, предст. ответчика Мазур Ю.В., дов. от 02.10.2000, Солдатовой И.В., дов. от 02.10.2000, рассмотрев кассационную жалобу ОАО "Высотспецстрой" на решение (определение) от 31.08.2000 и постановление от 11.01.2001 по делу N А40-26988/00-47-313 Арбитражного суда г.Москвы (судьи: ....), установил:
Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Кезьмино" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с открытого акционерного общества (ОАО) "Высотспецстрой" пени за просрочку исполнения обязательств по договору N 002-П/98 от 07.07.98 в размере 1252422 рублей.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
