Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
В соответствии со ст.740 ГК РФ существенным условием договора строительного подряда являются сроки выполнения работ, в договоре такие сроки отсутствуют, а указанный в договоре срок действия контракта нетождественен сроку выполнения работ
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2001 года Дело N Ф04/1384-203/А75-2001
[В соответствии со ст.740 ГК РФ существенным условием договора строительного подряда являются сроки выполнения работ, в договоре такие сроки отсутствуют, а указанный в договоре срок действия контракта нетождественен сроку выполнения работ]
(Извлечение)
Арбитражный суд в составе…при участии в заседании: от истца: Э.Р. Ганиахметов - по доверенности N154 от 17.04.2001 г. ЗАО «Дебит», Е.Ю. Марченко - по доверенности N172 от 24.04.2001 г. ЗАО «Дебит»; от ответчика: В.Н. Порошин - по доверенности N02-01 от 15.01.2001 г. ОАО «Приобьнефть», У.З. Аптинеев - по доверенности N1096-133 от 07.12.2000 г. ОАО «Нижневартовскнефтегаз»; рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Дебит» на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 25.01.2001 г. по делу NА75-903-Г/00/27-Г/01 по иску закрытого акционерного общества «Дебит» к открытому акционерному обществу «Приобьнефть» с участием третьих лиц - открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегаз», закрытого акционерного общества «Карм» о взыскании 10 615 480,59 руб. задолженности по договору и 8 840 926,08 руб. процентов за неисполнение денежного обязательства, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
