Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд установил, что просрочка со стороны подрядчика вызвана несвоевременным исполнением заказчиком обязанности по передаче проектной документации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2003 года Дело N Ф04/5857-1036/А75-2003
[Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд установил, что просрочка со стороны подрядчика вызвана несвоевременным исполнением заказчиком обязанности по передаче проектной документации]
(Извлечение)
Арбитражный суд в составе...при участии: от истца: не явились, извещены надлежащим образом, от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Обьнефтегазгелогия" на решение от 29.05.2003 (судья...) и постановление апелляционной инстанции от 27.08.2003 (Судьи...) Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа по делу NА75-970-Г/03 по иску открытого акционерного общества (ОАО) "Обьнефтегазгеология" к закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Волго-Дон", установил:
ОАО "Обьнефтегазгеология" обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с иском к ЗАО "Волго-Дон" о расторжении договора N302 от 18.07.2002 на производство ремонтно_строительных работ, возврате 455 340 рублей аванса, взыскании 47 250 рублей пени за несвоевременное выполнение работ за период с 17.09.2002 по 15.10.2002, 29 232 рублей 40 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.11.2002 по 17.02.2003.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
