Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил иск о взыскании долга по договору строительного подряда, так как нарушение сроков строительства поисковой скважины произошло из-за нарушения заказчиком условий договора и ненадлежащего финансирования им подрядных работ, вина в...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2003 года Дело N А12-5365/00-С16
[Суд удовлетворил иск о взыскании долга по договору строительного подряда, так как нарушение сроков строительства поисковой скважины произошло из-за нарушения заказчиком условий договора и ненадлежащего финансирования им подрядных работ, вина в действиях подрядчика по выполнению обязательств по договору отсутствовала]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: ..., при участии: от истца - Ахматов Х.И., юрист, доверенность от 26.02.2003, приказ N 256 от 26.02.2003, Мартиросян О.Б., ордер N 29 от 05.03.2003, удостоверение N 34/534 от 10.01.2003, от ответчика - Рогозин О.О., доверенность от 24.06.2002, удостоверение N 715 от 09.01.2003, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Нефтяная компания "Волганефть", г.Волгоград, на решение от 9 октября 2002 года (судья ...) и постановление апелляционной инстанции от 29 ноября 2002 года (председательствующий ..., судья ...) Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-5365/00-С16, по иску открытого акционерного общества "Прикаспийбурнефть", г.Волгоград, к закрытому акционерному обществу "Нефтяная компания "Волганефть", г.Волгоград, о взыскании 7031080 рублей 71 копейки, по докладу судьи ..., установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
