ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 мая 2003 года Дело N А-62-4822/02


[Доводы истца о том, что нарушение определенных спорным договором сроков строительства произошло по вине заказчика в результате несвоевременной оплаты последним выполненных работ, не были должным образом исследованы судом, поэтому принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: …, при участии в заседании: от истца - Туров Л.И., юрисконсульт (доверенность N 01-162 от 27.02.2003); от ответчика - Кунчукин А.А., юрисконсульт (доверенность от 01.11.2002), выписка из приказа от 01.11.2002, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОАО "Смоленскпромстрой" на решение от 23.12.2002, постановление апелляционной инстанции от 27.02.2003 Арбитражного суда Смоленской области по делу N А-62-4822/02, установил:

ОАО "Смоленскпромстрой" обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к ОАО "Смоленскстрой" о взыскании 3943641 руб. 15 коп. пени за просрочку оплаты работ, выполненных в соответствии с договорами подряда N 42, N 43.