Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки по договору субподряда, так как материалами дела подтверждено нарушение подрядчиком сроков сдачи объекта и ответчик не отрицает указанные обстоятельства
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2003 года Дело N А12-46/03-с28
[Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки по договору субподряда, так как материалами дела подтверждено нарушение подрядчиком сроков сдачи объекта и ответчик не отрицает указанные обстоятельства]
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: ... при участии: от истца- Феденин А..- ю/к (дов. от 23.09.02г. N 01/17; приказ от 29.07.02г. N 340-к) от ответчика- Приклонская В.В.- адвокат (ордер от 27.05.03г. N 1; дов. от 01.01.03г.), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Волгоградводсервис", г.Волгоград на решение от 19.03.03г. Арбитражного суда Волгоградской области по делу NА12-46/03-с28 по иску открытого акционерного общества "Волгоградводсервис", г.Волгоград, к обществу с ограниченной ответственностью "Технопромстрой", г.Волгоград, о взыскании неустойки по договору субподряда за просрочку исполнения договорных обязательств установил:
Истец мотивировал заявленный иск заключенным с ООО "Технопромстрой" субподрядным договором N 2 , условия которого последний не исполнил.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
