Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Арбитражный суд, разрешая спор, установил, что основания для возложения на истца ответственности за нарушение сроков сдачи объекта отсутствуют, поскольку данное нарушение было обусловлено ненадлежащим исполнением истцом принятых по договору...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2003 года Дело N КГ-А31/3106-03
[Арбитражный суд, разрешая спор, установил, что основания для возложения на истца ответственности за нарушение сроков сдачи объекта отсутствуют, поскольку данное нарушение было обусловлено ненадлежащим исполнением истцом принятых по договору обязательств, от которых напрямую зависело своевременное и надлежащее выполнение работ ответчиком]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Индивидуальный предприниматель Пчеловодов Геннадий Львович обратился в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Диалс" с иском о взыскании неустойки в размере 1217450 руб. 96 коп. по договору строительного подряда N 80 от 08.01.2000.
ст.168 ГК РФ.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
