Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
При удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из обязанности ответчика уплатить неустойку за нарушение договорных обязательств, выразившихся в непредоставлении строительной площадки и непредоставлении проектно-сметной документации в соответствии...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2002 года Дело N Ф09-1130/02ГК
[При удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из обязанности ответчика уплатить неустойку за нарушение договорных обязательств, выразившихся в непредоставлении строительной площадки и непредоставлении проектно-сметной документации в соответствии со ст.ст.330, 740, 743 ГК РФ]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа по проверке и кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях, в составе: председательствующего …, судей: …, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ОАО "Оренбурггеология" на постановление апелляционной инстанции от 12.03.2002 Арбитражного суда Оренбургской области по делу N А47-200/2001-3 по иску ОАО "Строительно-монтажный поток N 1" к ОАО "Оренбурггеология" о взыскании 892942 руб. 86 коп.
Стороны надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, их представители в судебное заседание не явились.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
