Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд удовлетворил иск о взыскании долга в виде неосвоенного аванса по договору строительного подряда и неустойки за просрочку выполнения работ, поскольку ответчик не доказал, что полученный от истца аванс был им освоен в полном объеме и им были нарушены...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2001 года Дело N А56-31947/00
[Суд удовлетворил иск о взыскании долга в виде неосвоенного аванса по договору строительного подряда и неустойки за просрочку выполнения работ, поскольку ответчик не доказал, что полученный от истца аванс был им освоен в полном объеме и им были нарушены сроки выполнения работ]
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря 2002 года N А56-31947/00 постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда суда г.Санкт-Петербурга и ленинградской области от 7 октября 2002 года и данное решение оставлены без изменения
Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "НПКЦ ХБА "Согласие" к АОЗТ "Эстет" о взыскании 2373205 руб. 75 коп., установил:
Истец просит взыскать с ответчика 130484 руб. 41 коп. долга в виде неосвоенного аванса по договору подряда N 2/21-09 от 16.06.2000, 151758 руб. неустойки за просрочку выполнения строительных работ за период с 01.07.2000 по 24.10.2000.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
