Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Учитывая, что муниципальный контракт заключен в целях обеспечения собственных потребностей ответчика, факт выполнения подрядчиком работ подтвержден имеющимися материалами дела, суд, определив период просрочки с момент уведомления заказчика об уступке...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2011 года Дело N А14-1578/2010
[Учитывая, что муниципальный контракт заключен в целях обеспечения собственных потребностей ответчика, факт выполнения подрядчиком работ подтвержден имеющимися материалами дела, суд, определив период просрочки с момент уведомления заказчика об уступке права требования, взыскал с ответчика основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами, применив ставку рефинансирования, действующую на момент обращения с настоящим иском]
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
