Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А56-86947/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2020 года Дело N А56-86947/2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Лущаева С.В., судей Журавлевой О.Р., Соколовой С.В.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных столярных ограждающих конструкций "ИНКОН" Владимировой О.И. (доверенность от 10.09.2020),
рассмотрев 05.10.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Норд Сити" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2020 по делу N А56-86947/2019,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Норд Сити", адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, лит. А, ОГРН 1057812390822, ИНН 7810037467 (далее - Общество), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Завод строительных столярных ограждающих конструкций "ИНКОН", адрес: 192102, Санкт-Петербург, Нефтяная дорога, д. 3, лит. Б, пом. 1-Н, ОГРН 1077847190530, ИНН 7816410974 (далее - Завод), о взыскании 469 219 руб. 55 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, 63 690 руб. убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств по договору подряда.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
