АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2020 года Дело N А56-23315/2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Васильевой Н.В., судей Асмыковича А.В., Малышевой Н.Н.,

при участии от Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" представителя Точиловой Е.Н. (доверенность от 30.03.2020 N 74), от общества с ограниченной ответственностью "Гилберт Инвест" - Шишминцева В.А. (доверенность от 09.01.2020 N 042-20),

рассмотрев 03.08.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.10.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2020 по делу N А56-23315/2019,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции", адрес: 190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 76, ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Гилберт Инвест", адрес: 111020, Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9А, стр. 10, пом. I, комната 4, ОГРН 1037739039260, ИНН 7709335708 (далее - Компания), о взыскании 570 896 руб. 25 коп. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по государственному контракту от 07.08.2017 N 741547 (РНК 278090552317000075) (далее - Контракт) на выполнение работ по обследованию технического состояния нежилых помещений ("Подвесные дворы") в Центральном районе Санкт-Петербурга.

статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к совместному производству с первоначальным иском суд первой инстанции принял встречный иск, в котором Компания просила взыскать с Учреждения 285 614 руб. 88 коп., уплаченных в качестве обеспечения исполнения Контракта, 20 664 руб. 24 коп. неустойки за период с 17.07.2018 по 29.04.2019, неустойку, начисленную на неуплаченную сумму основного долга, исходя из 1/300 размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты неустойки, за каждый день просрочки, начиная с 30.04.2019 и по день фактического исполнения обязательства.