ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года Дело N А45-11457/2019

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Сибирская компания "Регион" на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20.09.2019 по делу N А45-11457/2019, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.03.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью Сибирская компания "Регион" (далее - компания) к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский проект" (далее - общество) о взыскании 1 312 500 руб. пени за нарушение срока выполнения работ на основании пункта 8.3 договора подряда от 11.10.2017 N 25 за период с 16.11.2017 по 28.02.2018, 250 000 руб. штрафа за нарушение срока выполнения работ на основании пункта 8.5 договора, 75 959 руб. 14 коп., составляющих стоимость некачественно выполненных ответчиком работ по договору, 579 402 руб. 70 коп. убытков, составляющих стоимость устранения недостатков работ, выполненных истцом, 40 000 руб., являющихся дополнительными расходами истца на выполнение примыкания, 15 000 руб., являющихся дополнительными расходами истца на выполнение изысканий, 213 559 руб. 32 коп. неосновательного обогащения, составляющего сумму налога на добавленную стоимость, вошедшего в стоимость выполненных ответчиком работ, в период с 28.12.2011 по 15.11.2017 применения упрощенной системы налогообложения, и 21 708 руб. 24 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных истцом на сумму неосновательного обогащения за период с 23.10.2017 по 06.03.2019,