АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года Дело N А56-96089/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Асмыковича А.В., судей Васильевой Н.В., Нефедовой О.Ю.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная фирма "ГЛОРИЯ" Деминой Э. В. (доверенность от 14.01.2019), от общества с ограниченной ответственностью "Рона" Лапинского В.В. (доверенность от 12.03.2019),

рассмотрев 29.06.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная фирма "ГЛОРИЯ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.12.2019 по делу N А56-96089/2018,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная фирма "ГЛОРИЯ", адрес: 190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская улица, дом 19, литера А, помещение 10Н, ОГРН 1037843027551, ИНН 7825069736 (далее - Фирма), о взыскании 76 674 087 руб. задолженности по договору подряда от 05.09.2017 N 05/09/2017 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте "Модернизация вокзального комплекса Витебский СПб" (далее - Договор).

статьи 49 АПК РФ, о взыскании с Общества 9 306 000 руб. штрафа по пункту 15.3 Договора за нарушение сроков выполнения работ за период с 16.11.2017 по 07.09.2018, а также 69 530 руб. в возмещение государственной пошлины, кроме этого просила возвратить 2475 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.