ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 июня 2020 года Дело N А57-31512/2017

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЛукБелОйл" на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 по делу N А57-31512/2017 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.02.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Волгоградский Завод Резервуарных Конструкций" (далее - завод) к обществу с ограниченной ответственностью "ЛукБелОйл" (далее - общество) о взыскании о взыскании 9 643 372 руб. 58 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда на строительство объекта "Обустройство Западной части Гурьяновского месторождения. Первый этап. Первая очередь строительства. Резервуарный парк" от 06.07.2016 N 122-16ПР, 6 904 654 руб. 77 коп. пеней за просрочку оплаты выполненных работ за период с 30.11.2016 по 16.11.2018 на основании подпункта 26.2.1 договора, 1 486 336 руб. 07 коп. убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, 92 631 руб. 43 коп. (с учетом уточнения требований),

по встречному иску общества к заводу о взыскании 9 578 355 руб. 25 коп. пеней за просрочку выполнения работ по договору подряда на строительство объекта "Обустройство Западной части Гурьяновского месторождения. Первый этап. Первая очередь строительства. Резервуарный парк" от 06.07.2016 N 122-16ПР за период с 01.11.2016 по 04.01.2018 на основании подпункта 26.1.2 названного договора, 10 000 руб. штрафа за отсутствие исполнительной документации на выполненные работы более 3-х календарных дней на основании подпункта 26.1.4 договора, 9 862 512 руб. убытков, в том числе 9 817 512 руб. понесенных заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, 45 000 руб. - составляющих стоимость проведения независимой бухгалтерско-экономической экспертизы,