Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А28-16645/2019
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- О борьбе с коррупцией в системе государственной службы (утратил силу на основании Указа Президента РФ от 28.06.2005 N 736)
- О мелиорации земель (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- О борьбе с коррупцией в системе государственной службы (утратил силу на основании Указа Президента РФ от 28.06.2005 N 736)
- О мелиорации земель (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- О борьбе с коррупцией в системе государственной службы (утратил силу на основании Указа Президента РФ от 28.06.2005 N 736)
- О мелиорации земель (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Архив
- О борьбе с коррупцией в системе государственной службы (утратил силу на основании Указа Президента РФ от 28.06.2005 N 736)
- Нормы, правила, стандарты и законодательство по техническому регулированию
- Все нормы, правила, стандарты
- Архив
- Техэксперт: Машиностроительный комплекс
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)
- Строительство автомобильных дорог
- Практика разрешения споров по вопросам строительства
- Техэксперт: Помощник Проектировщика
- Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)
- Техэксперт: Промышленная безопасность
- Техэксперт: Дорожное строительство
ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 года Дело N А28-16645/2019
Второй арбитражный апелляционный суд в составе судьи Горева Л.Н.
рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АБВ инжиниринг"
на решение Арбитражного суда Кировской области от 10.02.2020 по делу N А28-16645/2019, принятое в порядке упрощенного производства
по иску общества с ограниченной ответственностью "АБВ инжиниринг" (ИНН:7709892219, ОГРН: 1117746984211)
к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (ИНН: 4345982348, ОГРН: 1144300000118)
о взыскании 130 075 рублей 73 копеек,
общество с ограниченной ответственностью "АБВ инжиниринг" (далее - истец, ООО "АБВ инжиниринг", Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - ответчик, НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", Фонд, заявитель) о снижении неустойки и взыскании 130 075 рублей 73 копеек, удержанных заказчиком по договору от 01.08.2018 N 70-2018/Р при расчете за выполненные работы на объекте по адресу: Кировская область, Оричевский р-он, пгт Оричи, ул. 8 марта, д. 15 в счет уплаты неустойки за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
