Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А84-511/2019
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 апреля 2020 года Дело N А84-511/2019
Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя на решение Арбитражного суда города Севастополя от 03.06.2019 по делу N А84-511/2019, постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2019 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.12.2019 по тому же делу
по иску Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя к Государственному автономному учреждению города Москвы "Научно-исследовательский институт генерального плана города Москвы" о взыскании 3 772 045, 95 руб. неустойки за нарушение сроков оказания услуг по четвертому и пятому этапам подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя в рамках государственного контракта от 10.12.2015 N 01-10/14-2015,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда города Севастополя от 03.06.2019 по делу N А84-511/2019, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2019 и постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 24.12.2019, иск удовлетворен частично, с ответчика взыскано 236 885, 50 руб. неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
