ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 года Дело N А63-4293/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 марта 2020 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Бейтуганова З.А., судей: Годило Н.Н., Сомова Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Марковой М.Е., при участии в судебном заседании представителя ООО "Инженер" - Багирова Р.М. (доверенность от 05.12.2018), представителя Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края - Резеповой Е.А. (доверенность от 09.01.2020), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и общества с ограниченной ответственностью "Инженер" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.11.2019 по делу N А63-4293/2019, принятое по исковому заявлению министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, к обществу с ограниченной ответственностью "Инженер", г. Ставрополь, ОГРН 1132651000350, третье лицо: государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства", г. Ставрополь, о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 4 758 637, 45 руб.,