Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А33-34196/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2019 года Дело N А33-34196/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 26 ноября 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 29 ноября 2019 года.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Васиной Т.П.,
судей: Палащенко И.И., Попова О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Кальвет" на решение Арбитражного суда Красноярского края от 22 мая 2019 года по делу N А33-34196/2018 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2019 года по тому же делу,
акционерное общество "Управляющая строительная компания "Новый город" (ОГРН 1092468029543, ИНН 2464218272, Красноярский край, г. Красноярск, далее - АО "УКС "Новый город") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Кальвет" (ОГРН 1162468125896, ИНН 2465157400, Красноярский край, г. Красноярск, далее - ООО СК "Кальвет") о взыскании 2 853 716 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.05.2017 по 17.08.2017 по договору подряда N УСК-226 от 15.12.2016.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
