ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 ноября 2019 года Дело N А53-2865/2013

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2019 по делу N А53-2865/2013 Арбитражного суда Ростовской области, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.07.2019 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Промтехстрой "Таманский" к Министерству обороны Российской Федерации и федеральному казенному предприятию "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" о взыскании 30 291 571 руб. долга за выполненные работы, 8 954 945, 67 руб. процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами с 30.08.2010 по 07.04.2014, 15 430 000 руб. убытков, вызванных простоем, 105 000 руб. расходов по оплате услуг адвоката, возложении обязанности исполнить пункты 3.14 и 5.6 государственного контракта от 08.07.2008 N 2,

по иску Министерства обороны Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью "Промтехстрой "Таманский" о расторжении государственного контракта от 08.07.2014 N 2 в части невыполненных обязательств, взыскании с общества 43 514 000 руб. завышения стоимости работ, 28 632 212 руб. неустойки за несвоевременное возвращение суммы завышения стоимости выполненных работ, а также 132 348 593, 97 руб. неустойки за нарушение сроков строительства,