АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2019 года Дело N А26-2444/2019

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 августа 2019 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Абакумовой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матылевич О.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Казенного учреждения Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" к обществу с ограниченной ответственностью "М-Проект" о взыскании 1 410 200 руб.,

при участии представителей:

от истца - Яхшибековой Л.К., доверенность от 12.08.2019,

от ответчика - Белоголовова А.О., доверенность от 25.06.2019,

установил: Казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" (ОГРН: 1051000017661, ИНН: 1001048977; место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10А; далее - истец, КУ РК "Управтодор РК") обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "М-Проект" (ОГРН: 1127847663294, ИНН: 7810893556; место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 21, литер А; далее - ответчик, ООО "М-Проект") о взыскании 1 410 200 руб. - пени за просрочку выполнения второго этапа работ по государственному контракту на разработку проектной документации N 8-ПИР/16 от 20.07.2016 за период с 01.03.2017 по 14.11.2017.

статьями 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), пунктом 7.7 контракта.

распоряжения Правительства Республики Карелия от 02.11.2017 N 593р-П об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта капитального строительства регионального значения "Строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105+250 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск". Таким образом, период просрочки составляет 124 дня - с 01.07.2017 по 02.11.2017.

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении неустойки до 277 372 руб.

статьи 333 ГК РФ и уменьшения неустойки истец возражает; ссылается на то, что нарушение подрядчиком сроков сдачи проектной документации привело к нарушению срока начала строительства моста через р. Тереонкоски (по плану - начало 2018 года) и сроков выполнения Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации N 570 от 09.09.2015, что повлечет неблагоприятные последствия для финансирования программы.