Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А26-7309/2019
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 года Дело N А26-7309/2019
Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2019 года. Полный текст решения изготовлен 29 августа 2019 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Павловой И.И., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью "ТехЭксперт" к казенному учреждению Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" о продлении срока выполнения работ по государственному контракту N27аэф-18 от 08.11.2018 и об обязании подписать дополнительное соглашение к контракту,
истца - Петрова А.Д., доверенность от 03.09.2018; Краснова В.Н., доверенность от от 21.08.2019;
ответчика - Кочетыговой О.В., доверенность от 18.07.2019;
установил: общество с ограниченной ответственностью "ТехЭксперт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к казенному учреждению Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (далее - ответчик) о продлении срока выполнения работ и об обязании подписать дополнительное соглашение к контракту о продлении срока выполнения работ к государственному контракту N27аэф-18 от 08.11.2018 на выполнение работ по объекту: "Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения".
статьями 450, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
