Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О внесении изменения в приложение к приказу Росрыболовства от 19 апреля 2019 г. N 185
Судебная практика
- В списке элементов: 2
- Тематика спора: Споры по договору подрядаПредмет иска, заявления: о взыскании неустойки в размере 142 238 рублей 11 копеек за период, начисленной в связи с просрочкой исполнения муниципального контракта, штрафа в размере 65 321 рубля 75 копеек за некачественное выполнение работПозиция суда: Апелляционный суд обоснованно удовлетворил требование заказчика о взыскании с подрядчика штрафаИстец: Иные государственные органыОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.06.2020 N А28-8229/2019 - Тематика спора: Споры по договору подрядаПредмет иска, заявления: о взыскании с учетом уточнения неустойки в размере 142 238 рублей 11 копеек за период, начисленной в связи с просрочкой исполнения условий муниципального контракта, штрафа в размере 65 321 рубля 75 копеек за некачественное выполнение работПозиция суда: По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит изменению в части взыскания с Общества неустойки за просрочку сдачи результата работ, а также в части взыскания с ответчика штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта с принятием по делу нового судебного актаИстец: Иные государственные органыОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.02.2020 N А28-8229/2019
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
